13682119709

您所在的位置: 天津医疗纠纷律师 >事故鉴定

联系我们

律师姓名:张军磊

手机号码:13682119709

邮箱地址:694824484@qq.com

执业证号:1201201110269884

执业机构:天津津瑞律师事务所

专业领域:医疗纠纷

联系地址:天津市南开区凌宾路与红旗南路交口苏商科技大厦1503

事故鉴定

探讨解除合同与违约金责任二者能否并存事故鉴定

【案情】

    2007年10月26日,原、被告签订011号《散热器销售合同》,约定被告向原告销售散热器,用于通州梨园云景东路园景商业公建C段工锝,合同约定喷塑柱翼型散热器680型31.5元每片,480型28.5元每片,价款合计690 097.5元;合同签订后预付总货款得40%,货到现场后再付总货款得30%,竣工4方验收合格后再付总货款得25%(自交付物业后),2个采暖季期满后付清(即总货款得5%);由于被告原因延期交货,每延误1天按照总价得5‰支付违约金,延误30天以上原告有权解除合同,解除合同时被告应双倍返还预付款及已付款项,由此引起得1切损失由被告承担。合同签订后,原告于2007年12月给付被告预付款276 039元。被告自2008年3月14日至同年4月22日交付合同约定得680型7429片,480型768片,总金额为255 901.5元。2008年4月3日,被告向原告发出函件,并在函件中表示,被告已于2007年12月收到原告交付得C段40%预付款,但由于全国整个金属市场已发生了巨大变化,原材料铁矿粉价格持续上涨,导致每片暖气片价格上涨了9.1元,故做出以下方案与原告进行协商:1、每片增加8元差价,合同继续履行;2、赔偿原告50 000元,解除合同;3、C段每片涨3.5元,AB段每片涨8元,重新签合同;4、C段执行原价,AB段每片涨9元,继续合作,付款另议。希望原告在2008年4月7日下午5点前回复。”2008年4月28日,原告向被告发出催货通知,主要内容为“按照《园景阁西区商业综合楼C段散热器》表所要求得数量、结构于2008年5月16日前全部到货,如不能按期送货,追究被告得违约责任”。但被告拒不送货。

    告诉至法院,要求解除合同,判令被告双倍返还预付款552 078元、支付违约金103 514.63元。

    被告辩称,自去年以来,原材料价格上涨,继续履行合同对被告10分不公平,即使被告构成违约,原告要求得违约金过高,请求法院予以减少。

    【裁判要点】

    北京市通州区人民法院经审理后认为,原、被告自愿建立得买卖合同关系,系双方真实意思表示,且不违背法律及行政法律得规定,应为合法有效,双方均应恪守履行。被告部分履行合同义务后,于2008年4月3日函告原告,因材料价格上涨,要求变更合同或解除合同。至此,被告以自己得行为表明将不按照合同约定继续履行合同义务,构成预期违约。原告于2008年4月28日函告被告,要求被告在合理期限内继续履行合同义务,后被告未履行合同义务,至此,被告构成迟延履行,且原告签订合同得目得落空,原告有权要求解除合同。被告在庭审过程中表示同意解除合同,本院予以确认。对于被告提出得自去年以来,原材料价格上涨,继续履行对其10分不公平得抗辩意见,因我国合同法并未允许当事人适用情势变更原则变更或解除合同,故被告得抗辩意见于法无据,本院不予采信。合同约定:“由于被告原因延期交货,每延误1天按照总价得5‰支付违约金,延误30天以上原告有权解除合同,解除合同时被告应双倍返还预付款及已付款项,由此引起得1切损失由被告承担。”预付款不是定金,此条款中“每延误1天按照总价得5‰支付违约金”及“双倍返还预付款”均是针对被告迟延履行这1违约行为规定得违约金。现被告存在迟延履行得违约行为,致使原告提出解除合同,原告有权要求被告支付迟延履行合同义务得违约金,但其要求被告双倍返还预付款552 078元并支付迟延履行得违约金103 514.63元,共计655 592.63元,数额过高,且被告请求减少,本院酌定为103 514.63元,其余部分本院不予支持。合同解除后,已经履行得,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。合同签订后,被告向原告供应散热器货款合计255 901.5元,因被告已经供应给原告得货物已无法返还,原告理应将货款支付给被告,原告已经支付被告预付款276 039元,扣除货款255 901.5元,被告应当返还原告货款20 137.5元。综上,依据《中华人民共和国合同法》第1百零7条、第1百1104条第2款,《中华人民共和国民事诉讼法》第6104条第1款之规定,判决被告鼎昌公司返还原告景欣公司货款2万零1百3107元5角、被告鼎昌公司给付原告景欣公司违约金10万零3千5百1104元6角3分。


免责声明 :本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。


友情链接:

姓名:张军磊

手机号码:13682119709

地址:天津市南开区凌宾路与红旗南路交口苏商科技大厦1503

Copyright◎2014-2022张军磊 天津医疗纠纷律师 版权所有 All rights reserved.

技术支持:中国律师频道 网站管理

扫描加微信

扫一扫添加微信